Eine Schlüsselaktivität TESLA Energy Storage je predaj škálovateľných batériových úložísk, v ktorých využívame tie najkvalitnejšie kvapalinou chladené  batériové moduly od spoločnosti CATL.

Kontakt

Viedenská cesta 5. 851 05 Bratislava

sales@teslaeh.eu

+421 911 101 073

Allgemeine Geschäftsbedingungen der TESLA Battery Storage SK AG

Artikel I.
Allgemeine Bestimmungen

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von TESLA Battery Storage SK a.s. (im Folgenden „AGB“ genannt) gelten unter der Bedingung gemäß Punkt 1.2 für alle Verträge (im Folgenden „Vertrag“ genannt), auf deren Grundlage sich TESLA Battery Storage SK a.s. (im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt) verpflichtet, für seinen Kunden (im Folgenden „Besteller“ genannt) ein Werk zu leisten. Unter Werk versteht man die Erstellung verschiedener Arten von skalierbaren Batteriesystemen (im Folgenden „Anlage“ genannt).

1.2 Diese AGB gelten nur für jene Verträge, die ausdrücklich auf diese AGB verweisen. Der Inhalt des Vertrags wird immer auf der Grundlage des vom Auftragnehmer erstellten und vom Besteller angenommenen Preisangebots bestimmt.

Artikel II.
Ausführung des Werks

2.1 Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, gilt das Werk als ausgeführt, sobald die Anlage vom Auftragnehmer am Bestimmungsort installiert wird. Sofern nichts anderes vereinbart ist, übernimmt der Auftragnehmer den Transport zum Bestimmungsort.

2.2 Das Datum der steuerbaren Leistung ist der Tag, an dem der Kunde die Anlage übernimmt und das Übergabeprotokoll der Anlage am vereinbarten Bestimmungsort unterzeichnet.

2.3 Die Gefahr des Schadens am Gerät geht auf den Besteller über:
a) wenn der Transport des Geräts zum Besteller vom Auftragnehmer organisiert wird, ab dem Tag, an dem das Transportmittel mit dem Gerät am vereinbarten Bestimmungsort ankommt
b) wenn der Besteller den Transport des Geräts zu sich selbst organisiert, der Tag, an dem das Gerät in der Betriebsstätte des Auftragnehmers zur Verladung auf das Transportmittel des Bestellers bereitsteht.

2.4 Das Gerät ist eine einzigartige Vorrichtung, die genau nach den Anforderungen des Bestellers gefertigt wird und seinen spezifischen Bedürfnissen entspricht. Aus diesem Grund kann vor dessen Fertigstellung eine Vorabnahmeprüfung des Geräts beim Auftragnehmer durchgeführt werden. Dabei hat der Besteller die Möglichkeit, die Ausführung des Werks kontinuierlich zu überprüfen und gegebenenfalls Änderungen am Gerät vorzuschlagen. Wenn die Vertragsparteien eine Vorabnahme des Geräts vereinbaren, findet diese immer beim Auftragnehmer statt. Der Besteller ist verpflichtet, für die Anwesenheit einer ausreichenden Anzahl seines Personals zur Durchführung der Vorabnahme des Geräts zu sorgen. Der Besteller ist verpflichtet, zu dem vom Auftragnehmer festgelegten Zeitpunkt und in der festgelegten Menge Proben aller Komponenten und Materialien bereitzustellen, die das Gerät verarbeiten soll (um die Funktionalität des Geräts realistisch zu testen).

2.5 Das Eigentumsrecht an der Anlage geht auf den Besteller erst mit der vollständigen Bezahlung des Werkspreises über.

2.6 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vom Besteller eine schriftliche Bestätigung über den Abschluss der jeweils vereinbarten Etappe der Werksausführung zu verlangen (zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, ein Protokoll über die Vorabnahmeprüfung, Übergabeprotokoll nach der Installation des Geräts usw.). Die Form der Bestätigung wird vom Auftragnehmer festgelegt.

Artikel III.
Preis des Werks

3.1 Der Preis des Werks deckt die Kosten für die Erfüllung aller vom Auftragnehmer in der Vertragsvereinbarung festgelegten Verpflichtungen. Wenn beispielsweise der Auftragnehmer verpflichtet ist, den Transport der Anlage zum Bestimmungsort zu gewährleisten, umfasst der Preis auch die Kosten für deren Verpackung und diesen Transport. Zollgebühren und andere Kosten, die im direkten Zusammenhang mit dem Transport der Anlage über die Grenze des Zollgebiets anfallen, trägt jedoch immer der Besteller.

3.2 Sofern nicht anders vereinbart, beträgt die Zahlungsfrist für den Preis des Werks 30 Tage ab dem Datum der steuerbaren Leistung gemäß Punkt 2.2.

3.3 Zu dem Preis des Werks wird die Mehrwertsteuer hinzugerechnet.

3.4 Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, den im Preisangebot angegebenen Preis, auf dessen Grundlage der Vertrag abgeschlossen wurde, zu ändern, falls eine Preisänderung aufgrund von Änderungen der Kosten für die zur Herstellung des Geräts erforderlichen Eingänge eintritt und diese Änderungen vom Auftragnehmer nicht beeinflusst werden können. Als Änderungen, die der Auftragnehmer nicht beeinflussen kann, gelten eine Erhöhung der Eingangskosten der in der Realisierung des Geräts verwendeten Komponenten um mehr als 5% vom Datum der Annahme des Preisangebots bis zum Moment ihrer tatsächlichen Bestellung beim Subunternehmer des Auftragnehmers. In diesem Fall wird der Gesamtpreis des Geräts um den Anstieg der Komponentenpreise erhöht. Im Falle einer Erhöhung der Komponentenpreise wird der Besteller stets umgehend vom Auftragnehmer über die Kosten der Eingänge zum Zeitpunkt der Annahme des Preisangebots sowie über die Kosten der Eingänge zum Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Bestellung beim Subunternehmer informiert.

Artikel IV.
Mitwirkung des Bestellers

4.1 Neben den ausdrücklich im Vertrag vereinbarten Verpflichtungen ist der Besteller auch verpflichtet, dem Auftragnehmer jegliche weitere Mitwirkung zu leisten, die für die Ausführung des Werks erforderlich ist. Sollte der Besteller dem Auftragnehmer die erforderliche Mitwirkung nicht innerhalb von 15 Tagen nach der schriftlichen Aufforderung des Auftragnehmers leisten, ist der Auftragnehmer berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten. Dies beeinträchtigt nicht das Recht des Bestellers, in anderen gesetzlich festgelegten Fällen vom Vertrag zurückzutreten.

4.2 Im Falle des Rücktritts des Auftragnehmers vom Vertrag ist der Besteller verpflichtet, dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 100% des Preises des Werks (ohne Mehrwertsteuer) zu zahlen. Mit Zustimmung des Auftragnehmers kann auch eine andere Vereinbarung getroffen werden, wenn der Auftragnehmer nicht alle im Vertrag für die Fertigstellung des Werks berücksichtigten Kosten getragen hat, insbesondere wenn der Besteller vom Vertrag zurücktritt, bevor das Werk fertiggestellt ist. Zur Beseitigung von Zweifeln erklären die Vertragsparteien, dass jede von ihnen die Vertragsstrafe in der angegebenen Höhe für angemessen und im Einklang mit guten Sitten und dem Grundsatz ehrlichen Geschäftsverkehrs hält. Zur Klarstellung erklären die Vertragsparteien, dass es sich bei der Ausrüstung um ein einzigartiges Gerät handelt, das genau nach den Anforderungen des Bestellers gefertigt wurde und seinen spezifischen Bedürfnissen entspricht. Daher ist ein weiterer Verkauf der Ausrüstung an Dritte oder eine andere Verwendung nicht möglich. Im Falle des Rücktritts des Auftragnehmers vom Vertrag kann der Besteller jedoch die Freigabe des vor dem Rücktritt fertiggestellten Teils der Ausrüstung verlangen; die damit verbundenen Kosten trägt der Besteller.

4.3 Fristen für die Durchführung der Arbeit und andere Fristen, die der Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeit einhalten muss, laufen nicht während der Verzögerung des Bestellers bei der Bereitstellung der Zusammenarbeit, die der Besteller dem Auftragnehmer zur Verfügung stellen muss.

Artikel V.
Verantwortung für Mängel

5.1 Der Auftragnehmer haftet für Mängel, die das Gerät zum Zeitpunkt der Ausführung der Arbeit hat, und für Mängel, die während der Garantiezeit auftreten (sofern vereinbart). Die Garantiefrist für das Gerät beträgt 12 Monate, sofern in der Angebot nicht anders angegeben.
5.2 Der Käufer ist verpflichtet, Mängel dem Auftragnehmer schriftlich zu melden und den Umfang und die Art des Mangels genau anzugeben. Die Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verfallen, wenn der Mangel nicht innerhalb von zehn Tagen gemäß den vorgeschriebenen Verfahren gemeldet wird, gerechnet ab dem Tag, an dem der Käufer ihn bei gebotener Sorgfalt hätte erfahren können. Im Falle einer schriftlichen Meldung von Mängeln während der Garantiezeit während der Arbeitszeit von 7:00 bis 17:00 Uhr garantieren wir die Einleitung der Bearbeitung der Beschwerde innerhalb von 24 Stunden des folgenden Arbeitstages.

5.3 Die Methode und Frist zur Erfüllung von Ansprüchen auf Mängel werden vom Auftragnehmer so festgelegt, dass sie der Art des Mangels entsprechen und im Einklang mit dem Grundsatz fairer Geschäftspraxis stehen.

Artikel VI.
Geistiges Eigentum

6.1 Alle geistigen Eigentumsrechte an der Ausrüstung, einschließlich ihrer Softwareausrüstung, Pläne, Zeichnungen, Herstellungsprozesse und anderer Vermögenswerte, die Teil der Ausrüstung sind und Gegenstand von geistigen Eigentumsrechten sein können (im Folgenden zusammen als 'mit der Ausrüstung zusammenhängendes geistiges Eigentum' bezeichnet), gehören dem Käufer.

6.2 Der Käufer ist berechtigt, das mit der Ausrüstung zusammenhängende geistige Eigentum nur in dem Umfang zu nutzen, der für die ordnungsgemäße Verwendung der Ausrüstung erforderlich ist. Um jegliche Zweifel auszuschließen, erklären die Parteien ausdrücklich, dass dem Käufer nicht gestattet ist, Reproduktionen der Ausrüstung oder eines ihrer Teile herzustellen, Kopien ihrer Softwareausrüstung, Pläne und Zeichnungen anzufertigen und die Ausrüstung, einen Teil davon, ihre Softwareausrüstung, Pläne und Zeichnungen Dritten zugänglich zu machen.

Artikel VII.
Schlussbestimmungen

7.1 Die Bestimmungen des Vertrags und dieser AGB haben Vorrang vor den Bestimmungen der ähnlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers. Die von den Vertragsparteien ausgehandelten Vereinbarungen, die in dem Preisangebot gemäß Punkt 1.2 enthalten sind, haben Vorrang vor diesen AGB.

7.2 Die Vertragspartei, die der anderen Vertragspartei Schaden zufügt, indem sie ihre Verpflichtungen verletzt, ist verpflichtet, diesen in vollem Umfang zu ersetzen, auch wenn die Erfüllung der verletzten Verpflichtung durch eine Vertragsstrafe gesichert ist.

7.3 Die Kündigung dieses Vertrages gilt, außer in gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Fällen, nicht für Bestimmungen über Vertragsstrafen, den Schutz vertraulicher Informationen und das geistige Eigentum im Zusammenhang mit dem Gerät.

7.4 Die Vertragsparteien haben vereinbart, dass der Inhalt des Vertrags sowie alle Informationen, die bei seinem Abschluss und seiner Durchführung zur Verfügung gestellt wurden, vertrauliche Informationen sind.

7.5: "Die rechtlichen Beziehungen der Vertragsparteien unterliegen der Rechtsordnung der Slowakischen Republik, mit Ausnahme ihrer Konfliktbestimmungen." 7.6: "Die Zuständigkeit zur Beilegung von Streitigkeiten der Vertragsparteien liegt bei den Gerichten der Slowakischen Republik.

 

Aufsichtsbehörde

Inspektorat von SOI

 mit Hauptsitz in Bratislava 

für die Region Bratislava

 Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 Abteilung für Aufsichtsdurchführung

 +421 2 5827 2172 – 3; +421 2 5827 2106

 fax. č.: 02/ 58 272 170

 e-mail: ba@soi.sk

 

de_DE
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner